Тендеры и конкурсные торги / Тульская область / Оборудование / машиностроение / электротехника

11-11-2021

Поставка картриджа (#57917986)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Тульская область
Город проведения закупки/тендера: Тула
Организатор тендера: ОТДЕЛ ГФС РОССИИ В Г. ТУЛЕ
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Объявление о закупке №100262335121100067
Номер 100262335121100067
Дата и время размещения закупки 10.11.2021 09:19
Дата и время окончания подачи предложений 10.11.2021 11:19
Информация о заказчике тендера
Наименование организации ОТДЕЛ ГФС РОССИИ В Г. ТУЛЕ
ИНН организации 7107031131
КПП организации 710701001
ФИО уполномоченного лица заказчика Привезенцев Эдуард Станиславович
Адрес организации
Адрес электронной почты заказчика ogfs.tula@mail.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(487)236-72-63
Дополнительная контактная информация
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Поставка картриджа
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Стартовая цена / максимальная цена, руб 7600.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты Отсроченная оплата
Рабочих дней с момента подписания документа о приемке 10
Планируемая дата заключения контракта 11.11.2021
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением условий Договора, Стороны должны принять все возможные меры к их скорейшему разрешению путем согласований и переговоров. 2. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня их поступления. 3. Если Сторона не направила другой Стороне мотивированного и документально подтвержденного отзыва на претензию в установленный пунктом Договора срок, считается, что претензионные требования Стороны, направившей такую претензию, признаны другой Стороной в полном объеме. Претензия направляется по фактическому адресу поставщика. 4. В случае, если Стороны окажутся не в состоянии разрешить данные разногласия путем согласований и переговоров, то все спорные вопросы, возникающие из положений Договора или в связи с ним, должны быть переданы для разрешения в Арбитражный суд Тульской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Дополнительные условия 1.Качество товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия, выданным уполномоченной российской организацией и соответствовать требованиям законодательства РФ. 2.Упаковка и маркировка товара должны соответствовать упаковке и маркировке завода-изготовителя. 3.Упаковка товара должна иметь товарный вид и полностью обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. 4.В случае обнаружения у товара скрытых недостатков (заводской брак, проявившийся в процессе эксплуатации) в течение гарантийного срока, поставщик обязан принять и заменить товар на аналогичный.
Государственный оборонный заказ Нет
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 19.11.2021
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация по тендеру о доставке График поставки
г Тула, ул Староникитская, д 7 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленных Товаров Поставщику, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
5 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в соответствии с Правилами в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
8 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором
9 Размер штрафа устанавливается в следующем порядке, согласно Правилам: - за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 10 процентов цены Договора (этапа) (Порядок, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042). - за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
10 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
11 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств или по вине другой Стороны.
12 Уплата неустойки (штрафа, пеней), убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
13 Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным исполнением Поставщиком его обязательств, предусмотренных настоящим Договором, компенсируются Поставщиком.
13 Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным исполнением Поставщиком его обязательств, предусмотренных настоящим Договором, компенсируются Поставщиком.
15 В случае ненадлежащего исполнения, в том числе просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
16 В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения исполнения Договора Заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени) и убытки, рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора.
Спецификация
Наименование товара (работы, услуги) Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб.
1 КАРТРИДЖИ. TL-5120X Pantum лазерный чёрный (15000 стр.) BP5100/ВМ5100 1 (шт.) 7600.00
(Не выше) 		7600.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ОФИС 2.0" (ИНН: 7106521581, КПП:710601001)
 
Статус закупки: Подача предложений
Информация предоставлена на: 10.11.2021 09:35

Приложения


Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Смеситель для раковины Frap F1004
Шина 205/65R16 95t Viatti Brina Nordico V-522 (шип)
Система кондиционирования Midea MTI-24HWN1-Q/MOU-24HN1-Q
Оказание услуг по противопожарным мероприятиям во Внуковской таможне по перекатке рукавов на новое ребро (скатку); испытанию внутреннего пожарного водопровода
Комплекты составных частей и деталей согласно спецификации к Контракту
Регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

    • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.